Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mantis Gartenbau GmbH

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Angebote, Verträge und Dienstleistungen der Mantis Gartenbau GmbH im Bereich Garten- und Poolbau. Ergänzend zu diesen AGB gelten die Bestimmungen der SIA-Normen 118/318 und SIA 184, soweit nicht ausdrücklich abweichende Regelungen getroffen wurden. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen AGB und den SIA-Normen gelten die Bestimmungen dieser AGB.

2. Vertragsgrundlagen

Mit der Auftragserteilung bestätigt der Kunde, die AGB sowie die SIA-Normen 118/318 und SIA 184 zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben. Die AGBs sind auf unserer Webseite unter www.mantis-gartenbau.ch/agb einsehbar.

3. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung durch die Mantis Gartenbau GmbH zustande.

4. Zahlungsbedingungen

1. Zahlungsziel Akonto: Rechnungen für Teilzahlungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.
2. Zahlungsziel Schlussrechnung: Die Schlussrechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.
3. Rabattregelung: Sämtliche gewährten Rabatte und Skonti sind nichtig, wenn die Zahlungsfrist nicht eingehalten wird.
4. Mahngebühren: Bei verspäteter Zahlung erheben wir eine Mahngebühr von CHF 50 pro Mahnung.
5. Verzugszinsen: Ab der zweiten Mahnung wird zusätzlich ein Verzugszins von 5% p.a. berechnet.

5. Abnahme und Gewährleistung

1. Die Abnahme erfolgt gemäß den Bestimmungen der SIA-Normen 118/318 und SIA 184. Eventuelle Mängel sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
2. Es gelten die Gewährleistungsbestimmungen gemäß den SIA-Normen 118/318 und SIA 184. Zusätzlich verweisen wir auf die Garantiebestimmungen unserer Lieferanten.

6. Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Materialien und Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
2. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren, wenn Dritte Rechte an den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren geltend machen.

7. Haftung und Haftungsbeschränkung

1. Die Haftung richtet sich nach den Bestimmungen der SIA-Normen 118/318 und SIA 184. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
2. Unsere Haftung für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit entstehen, ist ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
3. Die Haftung ist in jedem Fall auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4. Wenn während der Baustelle Schäden entstehen und keine Sicherungsmaßnahmen dagegen explizit in der Offerte enthalten sind, haftet der Kunde mit dem Selbstbehalt der Versicherungssumme der Mantis Gartenbau GmbH. Dies entbindet die Firma Mantis Gartenbau GmbH jedoch nicht von ihrer Sorgfaltspflicht.

8. Sicherheitsaspekte

Sicherheitsaspekte, die nicht in der Offerte enthalten sind, wie Absturzsicherungen, Mauern und Zäune um den Pool, liegen in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde ist dafür verantwortlich, diese Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen und gegebenenfalls anzubringen.

9. Ausführungsweise bei unklarer Dokumentation

Liegt keine schriftliche oder visuelle Dokumentation über das Bauvorhaben vor oder sind die Vorgaben nicht präzise umschrieben, liegt die Art der Ausführung im Ermessen des Unternehmers. Nachträgliche Änderungen werden dem Auftraggeber nach Regieansatz in Rechnung gestellt.

10. Rücktrittsrecht

Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde trotz Mahnung und angemessener Fristsetzung seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt.

11. Höhere Gewalt

Wir haften nicht für die Nichterfüllung oder Verzögerung der Erfüllung unserer Verpflichtungen, wenn diese durch Ereignisse höherer Gewalt verursacht werden. Als höhere Gewalt gelten insbesondere Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Streiks und behördliche Anordnungen.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Es gilt ausschließlich schweizerisches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Arlesheim.

13. Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
2. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
3. Auftragsbestätigungen, die per E-Mail oder Postweg erhalten wurden, sind innerhalb von 5 Tagen zu widerrufen, andernfalls gelten sie als akzeptiert.

14. Schadensersatzansprüche

Der Kunde haftet für alle Schäden, die durch sein Versäumnis oder Fehlverhalten entstehen.

15. Gültigkeit

Diese AGB treten am [Datum einfügen] in Kraft und gelten bis auf Weiteres.